Termeni de utilizare En

Text activat engleză.

TERMENI GENERALI impozit.NL B.V. DIN 02.01.2023

Articolul 1 DEFINIȚII

Definițiile de mai jos cu majuscule au următoarea semnificație în contextul acestor termeni și condiții generale:

Documente: toate informațiile sau datele furnizate de Client Antreprenorului; toate datele produse sau colectate de Antreprenor în contextul executării Comenzii/Contractului; și toate celelalte informații relevante pentru executarea sau finalizarea Comenzii. Informațiile specificate pot fi stocate pe suporturi tangibile sau intangibile, indiferent dacă sunt sau nu transferate către terți;
Salariat: o persoană angajată sau asociată cu Antreprenorul, indiferent dacă cooperarea se realizează sau nu pe baza unui contract de muncă;
Comanda/Acord: un contract de furnizare de servicii, prin care Antreprenorul se obligă să execute Lucrările specificate către Client;
Client: o persoană fizică sau juridică care a furnizat Antreprenorului sarcina de a executa Lucrările;
Antreprenor: Nalog.nl BV Toate Lucrările sunt acceptate și executate exclusiv de către companie și nu de către sau în numele unui Angajat individual, chiar dacă Clientul a plasat Comanda direct sau indirect în scopul executării acesteia de către un anumit Angajat sau anume Angajatii. Se exclude în mod expres aplicarea articolelor 404, 407 din partea a 2-a și 409 din cartea a 7-a din Codul civil;
Lucrări/Sarcini: toate lucrările care urmează să fie executate de Antreprenor în interesul Clientului, pentru care a fost primită Comanda și care au fost acceptate de Antreprenor.

Articolul 2. APLICABILITATE

Aceste Condiții Generale se aplică: tuturor ofertelor, Comenzilor, relațiilor juridice și Acordurilor sub orice nume, sub care Antreprenorul se obligă să execute Lucrări pentru Client.
Abaterile sau completările la acești Termeni și Condiții Generale sunt valabile numai dacă au fost convenite în mod expres în scris, de exemplu în Acord (în scris) sau în confirmarea Comenzii (suplimentară).
În cazul în care oricare dintre prevederile acestor Condiții Generale și un Acord separat sau o scrisoare de confirmare a Comenzii intră în conflict între ele, în caz de conflict, se va aplica prevederea stabilită într-un Acord separat sau într-o scrisoare de confirmare a Comenzii.
Aceste Condiții Generale se aplică și oricăror Comenzi suplimentare sau ulterioare.
Aplicabilitatea condițiilor generale ale Clientului este prin prezenta respinsă în mod expres de către Antreprenor. Prin plasarea unei Comenzi oral sau în scris, Clientul acceptă aceste Condiții Generale și exclude oricare dintre Termenii și Condițiile Generale ale Clientului.
Persoanele fizice și juridice implicate în furnizarea de servicii către Client de către Antreprenor sau în numele acestuia, direct sau indirect, în orice mod, fie în baza unui contract de muncă sau nu, se pot baza pe aceste Condiții Generale.

Articolul 3. DATELE CLIENTULUI

Clientul se obligă să furnizeze Antreprenorului toate Documentele pe care Antreprenorul le solicită, în opinia sa, pentru executarea corectă a Comenzii, în forma cerută, în modul cerut și în timp util. Antreprenorul va stabili ce se înțelege prin formularul cerut, metoda cerută și oportunitatea.
Clientul garantează acuratețea, exhaustivitatea și fiabilitatea Documentelor furnizate, inclusiv dacă acestea provin de la terți.
Clientul va despăgubi Antreprenorul pentru orice pierdere sau daune rezultate din inexactitatea sau incompletitudinea Documentelor, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile terților și/sau orele suplimentare de muncă ale Antreprenorului.
Costurile suplimentare suportate de Antreprenor și orele suplimentare lucrate de Antreprenor, precum și alte pierderi sau daune suferite de Antreprenor din cauza furnizării cu întârziere sau necorespunzătoare de către Client a Documentelor necesare executării Lucrărilor, vor fi acoperite de către Client. Client și atribuit riscului acestuia.
În cazul în care Antreprenorul trimite electronic informații, inclusiv, dar fără a se limita la, declarații fiscale, rapoarte anuale, rapoarte (și în numele) Clientului către terți, Clientul va fi considerat partea care a semnat documentele și a trimis documentele. informație relevantă.
Antreprenorul are dreptul de a suspenda executarea Comenzii până când Clientul își îndeplinește obligațiile specificate la primul paragraf al prezentului articol.
Antreprenorul, la prima cerere scrisă a Clientului, returnează Clientului Documentele originale furnizate de Client. Procedura de returnare a documentelor este determinată de Anexa 3 la Condițiile Generale.

Articolul 4. Îndeplinirea unei comenzi

O comandă poate fi plasată de către Client în mai multe moduri, inclusiv, dar fără a se limita la, o comandă pe pagina web Nalog.nl, e-mail, apel telefonic, mesagerie instant și alte mijloace de comunicare.
Acordul este încheiat și intră în vigoare din momentul confirmării Comenzii de către Client sau începe executarea efectivă a Comenzii. Confirmarea comenzii se bazează pe informațiile furnizate de Client Antreprenorului la momentul solicitării. Confirmarea este Acordul corect și complet și poate fi furnizată fie oral, fie în scris.
In cazul in care Comanda a fost primita verbal, Acordul se considera incheiat, tinand cont de aplicabilitatea prezentelor Conditii Generale, in momentul in care Antreprenorul, la cererea Clientului, a inceput sa execute Comanda.
Antreprenorul stabilește cum va fi îndeplinită Sarcina și de către care Angajat(i).
Antreprenorul va executa lucrările în conformitate cu cea mai bună capacitate de operare și bune practici, dar Antreprenorul nu poate garanta atingerea vreunui rezultat scontat.
Comanda se execută cu respectarea cuvenită a reglementărilor aplicabile și a ceea ce este cerut de lege sau în conformitate cu aceasta. Clientul cooperează întotdeauna și pe deplin cu obligațiile care decurg din aceasta.
În cazul în care Comanda finalizată necesită acordul cu Clientul, o astfel de aprobare trebuie furnizată în termen de 5 zile lucrătoare de la data trimiterii datelor spre aprobare, dar, în cazul raportării, în conformitate cu Anexa 2. Lucrarea este considerată acceptat din momentul încheierii unui astfel de acord, dacă este cerut în conformitate cu Cesiunea. În toate celelalte cazuri, Sarcina este considerată finalizată atunci când Antreprenorul realizează domeniul de lucru convenit.
Clientul este conștient de faptul că Antreprenorul, în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului (Wwft):

a) poate fi solicitat să investigheze identitatea Clientului;

b) poate fi obligat să raporteze anumite tranzacții autorităților guvernamentale.

Antreprenorul exclude orice răspundere pentru daunele care decurg din respectarea de către Antreprenor cu legile și regulile (profesionale) aplicabile.
Antreprenorul va menține un dosar de lucru în legătură cu Comanda, care conține copii ale documentelor relevante, care este proprietatea Antreprenorului.
Antreprenorul are dreptul de a încredința executarea Lucrărilor unui terț desemnat de Antreprenor.

Articolul 6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Executarea Comenzii de către Antreprenor nu include transferul drepturilor de proprietate intelectuală care aparțin Antreprenorului. Toate drepturile de proprietate intelectuală care apar în cursul sau ca urmare a executării Sarcinii aparțin Antreprenorului.
Clientului i se interzice în mod expres reproducerea, publicarea sau utilizarea produselor cărora le aparțin drepturile de proprietate intelectuală ale Antreprenorului sau, după caz, drepturile de proprietate intelectuală asupra produselor pentru care Contractantul a dobândit drepturi de utilizare. Acestea includ, de exemplu (dar fără a se limita la), programe de calculator, proiecte de sistem, metode de lucru, sfaturi, contracte (tipice), rapoarte, șabloane, macrocomenzi și alte activități intelectuale.
Clientului nu i se permite să furnizeze terților produsele specificate în al doilea paragraf fără permisiunea prealabilă scrisă a Antreprenorului.

Articolul 7. FORTA MAJORA

In cazul in care partile nu pot indeplini in timp util sau corespunzator obligatiile care decurg din Acord decurgand din circumstante de forta majora in sensul art. 75 din cartea 6 Cod civil, aceste obligatii sunt suspendate pana in momentul in care partile sunt in masura sa le indeplineasca in un mod agreat.
În cazul apariției situației menționate la primul paragraf, părțile vor avea dreptul de a rezilia contractul în întregime sau parțial în scris și cu efect imediat, fără dreptul la vreo compensație existentă.
Dacă la momentul apariției unei situații de forță majoră, Antreprenorul și-a îndeplinit deja parțial obligațiile convenite, Antreprenorul are dreptul de a emite o factură separată pentru Lucrările efectuate între timp, iar Clientul trebuie să plătească această factură ca și cum a fost o tranzacție separată.

Articolul 8. REMUNERARE ŞI COSTURI

Plata pentru lucrările efectuate de Antreprenor va fi percepută de Client pe baza timpului petrecut și a costurilor suportate, cu excepția cazului în care părțile convin în mod expres altfel, de exemplu, să plătească un preț fix. Plata remunerației nu va depinde de rezultatul Lucrării, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris.
Pe lângă remunerație, costurile suportate de Antreprenor și conturile terților implicați de Antreprenor vor fi suportate de Client.
Antreprenorul are dreptul de a solicita clientului o plată anticipată de 100%. Neplata avansului (la timp) poate fi motivul suspendării Lucrărilor de către Antreprenor sau refuzul de a îndeplini Comanda.
În cazul în care, după intrarea în vigoare a Contractului, dar înainte de executarea integrală a Comenzii, prețul este modificat, Antreprenorul va avea dreptul să ajusteze rata convenită în mod corespunzător.
Dacă este cerut de lege, taxa pe valoarea adăugată (omzetbelasting) va fi percepută separat pentru toate sumele datorate Antreprenorului.

Articolul 9 PLATA

Plata de către Client a sumelor datorate Antreprenorului trebuie efectuată fără dreptul Clientului la vreo deducere, reducere, suspendare sau compensare în termen de 14 zile de la data emiterii ofertei, facturii sau a altui document de plată, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Ziua plății este ziua în care suma datoriei este creditată în contul de decontare al Antreprenorului.
În cazul în care Clientul nu a efectuat plata în termenul specificat la primul paragraf, Clientul va fi insolvabil de drept, iar Antreprenorul va fi îndreptățit să perceapă dobândă legală (comercială) din acel moment.
După expirarea termenului de plată, Antreprenorul va trimite mementouri de plată, pentru a treia memento, Antreprenorul are dreptul de a plăti costurile administrative de către Client în funcție de timpul alocat pregătirii memento-urilor. În cazul neplatei de către Client în termenul specificat la primul paragraf, Clientul este obligat să plătească toate cheltuielile legale și extrajudiciare (de încasare) efectiv suportate de Antreprenor. Rambursarea cheltuielilor efectuate nu se va limita la orice ordonanță de plată a cheltuielilor dispusă de instanță.
În cazul unei furnizate în comun

Clienții Comanda vor fi răspunzători solidar pentru plata sumei facturii, dobânzile și costurile datorate.

În cazul în care situația financiară sau documentația de plată a Clientului oferă motive, în opinia Antreprenorului, sau dacă Clientul nu efectuează o plată în avans sau nu achită factura în termenul de plată stabilit pentru aceasta, Antreprenorul poate solicita Clientului să ofere imediat securitate (suplimentară) într-o formă determinată de Antreprenor. Dacă Clientul nu oferă garanția necesară, Antreprenorul va avea dreptul de a suspenda imediat executarea ulterioară a Contractului și tot ceea ce Clientul îi datorează Antreprenorului, pe orice bază, va fi imediat plătibil.

Articolul 10. PERIOADE/TERMENI

Dacă a fost convenită o perioadă/termen între Client și Antreprenor în timpul căruia Sarcina trebuie îndeplinită, iar Clientul nu îndeplinește una dintre următoarele condiții: (a) efectuarea unei plăți în avans sau (b) furnizarea Documentelor necesare în în timp util, în întregime, în forma cerută și în modul prescris, Clientul și Antreprenorul vor negocia o nouă perioadă/data în care trebuie finalizată Comanda.
Perioadele/termenii în care Lucrarea trebuie finalizată sunt considerate termene limită finale numai dacă acest lucru a fost convenit în mod expres (în scris) între Client și Antreprenor.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA ȘI REMEDIURI

Antreprenorul este răspunzător sub formă de compensare pentru penalități pentru încălcarea termenelor de raportare, dacă termenele au fost depășite din vina Antreprenorului.

Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daune din partea Clientului care rezultă din faptul că Clientul nu a furnizat Contractantului Documentele sau a furnizat date inexacte sau incomplete sau pentru că acestea nu au fost furnizate în timp util. . Aceasta include, de asemenea, o situație în care Antreprenorul nu poate transmite rapoarte în termenul legal, ca urmare a unor acțiuni sau omisiuni (din partea) Clientului.

Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daune consecutive, cum ar fi: profituri pierdute, economii pierdute, pierderi din cauza întreruperii activității și orice alte pierderi sau daune consecutive care rezultă din absența sau executarea prematură sau nesatisfăcătoare a Comenzii de către Antreprenor. .
Responsabilitatea Antreprenorului este limitată la compensarea pentru pierderea sau daunele directe care sunt rezultatul direct al erorilor Antreprenorului în îndeplinirea Sarcinii. Pierderea sau deteriorarea directă, printre altele, înseamnă: costuri rezonabile suportate pentru a stabili cauza și amploarea prejudiciului; costuri rezonabile suportate pentru a se asigura că activitățile Antreprenorului sunt conforme cu Acordul și costuri rezonabile suportate pentru prevenirea și limitarea daunelor.
Această răspundere este limitată pentru toate Serviciile la maximum un cost al Lucrărilor efectuate.
Limitările de răspundere incluse în acest articol nu se aplică în cazul în care există intenție sau imprudență intenționată din partea Antreprenorului sau a personalului său de conducere (management leidinggevend).
Clientul este obligat să ia măsuri pentru a limita pierderea sau deteriorarea. Antreprenorul are dreptul de a compensa sau limita pierderile sau daunele prin corectarea sau îmbunătățirea lucrărilor efectuate.
Clientul va rambursa Antreprenorului pentru orice pretenții ale terților în legătură cu pierderi sau daune cauzate din cauza faptului că Clientul nu a furnizat Contractantului Documentele sau a furnizat Documente false sau incomplete.
Clientul va rambursa Antreprenorul pentru orice pretenții ale terților (inclusiv angajaților Antreprenorului și terților angajați de Antreprenor) care suferă pierderi sau daune legate de executarea Comenzii, care este rezultatul acțiunilor sau inacțiunii din partea clientul.
Prevederile subparagrafelor 1-8 ale acestui articol, inclusiv, se referă la răspunderea contractuală, precum și la răspunderea necontractuală a Antreprenorului față de Client.
Reclamațiile privind munca efectuată sau cuantumul facturii trebuie depuse în termen de 30 de zile de la data trimiterii documentelor sau informațiilor. După expirarea acestui termen, dreptul la toate pretențiile dispare sau, dacă Clientul este în măsură să dovedească în mod rezonabil că nu a putut ști în prealabil despre deficiențele lucrării, el are dreptul de a declara acest lucru Antreprenorului în scris în termen de 30 de zile de la descoperirea vreunuia. Reclamația nu exonerează Clientul de obligația de a plăti la timp facturile.

Articolul 12. ÎNCETARE

Clientul poate rezilia în orice moment Contractul cu efect imediat, fără a respecta o perioadă de preaviz, printr-o notificare scrisă către cealaltă parte. Dacă Contractul este reziliat înainte de finalizarea Sarcinii, Clientului i se va cere să plătească remunerația în conformitate cu orele specificate de Antreprenor pentru Lucrarea efectuată în numele Clientului.
În cazul în care Clientul reziliază Contractul, Antreprenorul va avea dreptul la rambursarea costurilor suplimentare pe care Antreprenorul le-a suportat deja; și costurile care decurg din orice renunțare a terților externalizați (de exemplu, dar fără a se limita la, orice costuri legate de subcontractare).
Antreprenorul poate rezilia contractul în orice moment, cu efect imediat, fără a respecta perioada de preaviz, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți în următoarele cazuri:

După încheierea acestui Acord, primirea de către Antreprenor a unor informații care să ofere motive să creadă că Clientul nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile în temeiul prezentului Acord;
Încălcarea de către Client a obligației de plată a Serviciilor pentru mai mult de 30 de zile;
Falimentul Clientului sau suspendarea plăților;
Lichidarea Clientului (persoană juridică);
Limitarea capacității juridice sau decesul Clientului (persoane fizice);
Primirea de către Antreprenor a unor informații care să demonstreze că Clientul își desfășoară activitățile cu încălcarea legilor din Țările de Jos, inclusiv a Legii privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului (Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft) )), sau nerespectarea de către Client a politicii interne a Antreprenorului în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Ca urmare a rezilierii Acordului, toate beneficiile sau acordurile individuale cu autoritățile de stat care au fost furnizate Clientului în legătură cu rolul Antreprenorului ca intermediar vor fi anulate.

Articolul 13. DREPTUL DE SUSPENSIONARE

Antreprenorul are dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor sale, inclusiv transferul de Documente sau alte elemente către Client sau către terți, până la rambursarea integrală a tuturor creanțelor datorate și plătibile față de Client.

Articolul 14. DURATA

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în aceste Condiții Generale, drepturile de revendicare și alte drepturi ale Clientului în orice bază împotriva Antreprenorului legate de executarea Lucrărilor de către Antreprenor vor expira în orice caz după un an de la data la care Clientul a cunoscut sau ar fi putut ști în mod rezonabil existența acestor drepturi.și privilegii.

Articolul 15. NOTIFICAREA ELECTRONICĂ ȘI DEPUNEREA ELECTRONICĂ A DECLARAȚIILOR FISCALE ȘI A ALTE RAPOARTE

În timpul executării Sarcinii, Clientul și Antreprenorul pot comunica între ei prin resurse electronice și/sau pot folosi stocarea electronică (de exemplu, aplicații cloud). Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, părțile pot presupune că trimiterea de faxuri, e-mailuri (inclusiv e-mailuri trimise prin Internet) și mesaje (mesaje vocale) adresate corespunzător, indiferent dacă acestea conțin sau nu informații confidențiale sau Documente referitoare la Comandă vor fi acceptate reciproc. Același lucru este valabil și pentru alte mijloace de comunicare utilizate sau primite de cealaltă parte.
Clientul și Antreprenorul nu vor fi răspunzători unul față de celălalt pentru nicio pierdere sau daune care ar putea apărea unuia sau ambilor ca urmare a utilizării mijloacelor electronice de comunicare, rețelelor, aplicațiilor, stocării electronice sau a altor sisteme, inclusiv: dar fără a se limita la, pierderea sau deteriorarea rezultată din nelivrarea sau întârzierea livrării unui mesaj electronic, omisiunea, denaturarea, interceptarea sau manipularea unui mesaj electronic de către terți sau software/hardware utilizat pentru a trimite, primi sau procesa comunicații electronice; transmiterea de viruși și funcționarea necorespunzătoare a rețelei de telecomunicații sau a altor resurse necesare comunicațiilor electronice, cu excepția cazului în care pierderea sau deteriorarea este rezultatul intenției sau a neglijenței grave. Cele de mai sus se aplică și utilizării acestora de către Antreprenor în contacte cu terți.
În plus față de paragraful anterior: Antreprenorul nu va fi responsabil în niciun fel pentru nicio pierdere sau daune rezultate din sau în legătură cu depunerea electronică a declarațiilor fiscale (electronice) și a altor rapoarte.
Clientul și Antreprenorul vor face tot ceea ce se poate aștepta în mod rezonabil de la fiecare dintre ei pentru a preveni apariția riscurilor de mai sus.
Extragerea datelor din sistemul informatic al expeditorului va constitui o dovadă irefutabilă (a conținutului) a mesajului electronic transmis de către expeditor până când destinatarul va furniza dovezi contrare.

Articolul 16. CONFIDENTIALITATE

Antreprenorul respectă intimitatea Clientului. Contrapartea prelucrează toate datele cu caracter personal furnizate în conformitate cu legea aplicabilă, în special Legea privind protecția datelor cu caracter personal (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Clientul este de acord cu o astfel de prelucrare. Antreprenorul aplică măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele personale ale Clientului.
Antreprenorul va folosi datele personale ale Clientului numai pentru executarea Contractului sau pentru examinarea unei reclamații.

Articolul 17. DISPOZIȚII DIVERSE

Clientul nu va angaja sau angaja Angajați implicați în executarea Lucrării care urmează să fie angajați de către Client, fie temporar, direct sau indirect, sau pentru a presta muncă în beneficiul Clientului, direct sau indirect, pe durata Acordului. și timp de 12 luni după aceea.
Aceste Condiții Generale sunt redactate în limba engleză și rusă. În cazul unor discrepanțe sau contradicții între textele în engleză și rusă, textul în limba engleză va avea prioritate.
Acordul este guvernat de legile din Țările de Jos.
Toate litigiile vor fi soluționate de instanța competentă din districtul în care se află Antreprenorul.
Antreprenorul are dreptul de a aduce modificări acestor termeni și condiții. Aceste modificări vor intra în vigoare la data de intrare în vigoare anunțată. Antreprenorul va trimite clientului condițiile modificate în timp util.
Dacă oricare dintre prevederile acestor Condiții Generale sau a Comanda/Acordului poate fi total sau parțial invalidă și/sau inaplicabilă prin statut, hotărâre judecătorească sau altfel, aceasta nu va avea efect asupra validității tuturor celorlalte prevederi ale acestor Condiții Generale sau Comanda/ Acord.

ANEXA 1 LA CONDIȚIILE GENERALE impozit.NL. FORMATUL DE PREMIERE A DOCUMENTELOR

În cazul în care, pentru a îndeplini Comanda, Clientul trebuie să furnizeze documente Antreprenorului, transferul acestora se efectuează în următoarea ordine:

Antreprenorul acceptă documente numai în formă electronică. Documentele pe hârtie lăsate la biroul Antreprenorului sau trimise prin serviciile poștale nu vor fi procesate de către Antreprenor.
Toate extrasele bancare trebuie să fie salvate lunar în format PDF și semnate în formatul „nume juridic/de persoană fizică – an – lună”.
Fiecare document trebuie salvat ca un singur fișier separat.
Facturile și cecurile în alte valute trebuie convertite în euro la data plății, valoarea lor în euro trebuie să fie indicată lângă moneda inițială.
Toate documentele trebuie să fie bine scanate/fotografiate, toate datele trebuie să fie vizibile, capete ondulate și umbre nu sunt permise.
Documentele scanate trebuie arhivate și trimise la adresa de e-mail specificată de Antreprenor.
De asemenea, documentele pot fi încărcate în stocarea online, care trebuie notificată suplimentar Antreprenorului.

ANEXA 2 LA CONDIȚIILE GENERALE impozit.NL. CONDIȚII DE FURNIZARE A DATELOR PENTRU PREGĂTIREA RAPORTĂRILOR. SEMNARE DE RAPORTARE

Clientul se obliga:

Furnizați în timp util și integral Antreprenorului documentele și alte informații necesare pentru furnizarea Serviciilor. Documentele pentru întocmirea Raportării trebuie depuse în următoarele termene:

1) Raportarea TVA - în termen de 10 zile calendaristice ale lunii următoare perioadei de raportare.

În cazul în care numărul de documente ale Clientului care necesită prelucrare depășește valoarea-prag de 45 de bucăți pe trimestru, atunci Clientul este obligat să trimită documentele în termen de 10 zile calendaristice ale fiecărei luni următoare celei la care se referă aceste documente.

2) Raportarea impozitului pe profit - nu mai târziu de 3 luni de la încheierea anului de raportare.

3) Raportarea salariilor - în cazul în care salariile sunt plătite pe oră, atunci datele privind orele lucrate pentru fiecare angajat trebuie furnizate nu mai târziu de 3 zile calendaristice de la sfârșitul lunii de raportare pentru care trebuie să se acumuleze salariile.

4) Raportarea impozitului pe venit pentru antreprenori - nu mai târziu de 1 lună de la încheierea anului de raportare.

Alte raportări - conform acordului părților, dar nu mai târziu de 20 de zile calendaristice înainte de data depunerii raportării stabilită de legislația în vigoare sau de organul de stat responsabil.

Semnează și returnează documentele cu cel mult 7 zile calendaristice înainte de data depunerii Declarațiilor către autorități. În cazul în care Clientul refuză să semneze Raportarea, acesta trebuie să transmită Contractantului un refuz motivat în scris, cel târziu cu 7 zile calendaristice înainte de data depunerii Raportării. În caz de nesemnare a situațiilor financiare și de neprezentare a unui refuz motivat de a semna Declarațiile în termenul specificat sau de a furniza un refuz care să indice motivele refuzului care nu pot fi acceptate de Antreprenor în temeiul legislației în vigoare, Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru toate consecințele negative care pot apărea pentru Client din motivele de mai sus. Lucrările Antreprenorului în acest caz sunt considerate finalizate și se plătesc integral.
Imediat, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice, să notifice Antreprenorul cu privire la toate modificările de informații, materiale, documente transferate Antreprenorului, precum și modificările intențiilor acestora cu privire la problema contabilă, fiscală sau juridică rezolvată în interesul acestuia. În cazul informării în timp util a Antreprenorului despre modificări, Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru eventualele consecințe negative.

ANEXA 3 LA CONDIȚIILE GENERALE impozit.NL. TRANSFER DE DOCUMENTE DUPĂ ÎNCETARE

După încetarea Contractului sau executarea Comenzii, Clientul are dreptul de a primi un număr de documente de la Antreprenor în conformitate cu următoarele condiții:

Documentele originale, dacă există, pot fi primite de către Client în termen de 1 lună calendaristică din momentul finalizării Comenzii sau a rezilierii Acordului (data rezilierii) în timpul programului de lucru al Antreprenorului.
Lista documentelor care pot fi furnizate:

A) cel mai recent raport anual pentru perioada precedentă;

B) Rapoarte de TVA pentru perioadele anterioare ale anului calendaristic curent.

Antreprenorul nu furnizează Clientului fișierele de lucru, materialele, calculele și înregistrările interne ale modului în care au fost efectuate lucrările în cadrul Comenzii.
Antreprenorul nu furnizează Clientului documentele (și copiile acestora) care au fost trimise de către Client sau terți pentru a îndeplini Comanda de către Antreprenor.
Furnizarea altor documente este posibilă prin acordul prealabil cu Antreprenorul, pe bază de plată, conform tarifelor orare ale Antreprenorului.

Original în olandeză la www.nalog.nl și www.rb.nl

Text activat engleză.